Договор поставки товара и оказания услуг смешанный. Договор поставки и монтажа оборудования

Смешанный договор поставки и оказания услуг

Договор поставки товара и оказания услуг смешанный. Договор поставки и монтажа оборудования

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет право на аннулирование Договора или его части.

10. Арбитраж

10.1. Стороны обязуются прилагать все возможные усилия для решения споров и разногласий по исполнению или интерпретации условий настоящего Договора путем переговоров. В настоящем Договоре устанавливается необходимость претензионного порядка урегулирования возникающих споров. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня получения претензии.

10.2. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.

11. Срок действия договора

11.1.

_______________________________________________________________________

Подписи сторон:

заказчик: поставщик:__________________/____________ _____________/___________ (ф.и.о.) (подпись) (ф.и.о.) (подпись) м.п.

источник: https://vse-documenty.ru/%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%8b/%d0%94%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80_%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0_%d0%be_%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5_%d0%b8_%d0%be%d0%b1_%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%85_%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d1%8f_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0

скачать договор на поставка товара и оказание услуг по настройке оборудования

При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

Смешанный договор поставки и оказания услуг образец

Поставщика, расположенный по адресу: . 7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика. 7.5.

Договор поставки услуг

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, а также в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств относительно количества, ассортимента, комплектации поставляемого Товара и сроков оказания Услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от общей стоимости Услуг по настоящему Договору за каждый день не исполнения, либо ненадлежащего исполнения вышеуказанных обязательств.5.3.

В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5.
В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа.

Поставщик может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

нарушения правил эксплуатации Товара; нарушения сохранности гарантийных пломб или наличии механических повреждений Товара; подключения, проведения Работ или ремонта Товара не специалистами Поставщика; небрежного использования или разукомплектования Товара; невыполнение рекомендаций Поставщика по эксплуатации Товара; переноса Товара Покупателем с места первоначальной его установки Поставщиком, определенной Актом ввода Товара в эксплуатацию;

7.5. В случаях, перечисленных в п.7.4. настоящего Договора, ремонт или замена Товара осуществляется Поставщиком за отдельную плату, либо по отдельному Договору на Сервисное обслуживание Товара,- с транспортировкой неисправного изделия Поставщику силами и за счет Покупателя.

8.

Ответственность сторон

8.1.

При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.

5.1.8. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.

5.1.9.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

5.1.10. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика.

На момент передачи Продукции, она должна принадлежать Поставщику направе собственности, не быть заложенной или арестованной, не являться предметом исковтретьих лиц. 2.8.

Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или поврежденияПродукции, являющейся предметом настоящего Договора, несет Поставщик до моментапередачи его по товарной накладной. 2.9.

Поставщик обязуется известить Покупателя предварительно, не позднее чем за 5рабочих дней о готовности партии Продукции к отгрузке. 2.10.

Поставщик обязуется предоставлять возможность Покупателю на регулярнойоснове проводить проверки исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящемуДоговору. 3. Цена и порядок расчетов.

[info]Договор поставки товара отдельными партиями

Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров. 9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г.

.

Источник: https://meatyurt.ru/smeshannyj-dogovor-postavki-i-okazaniya-uslug

Как составить договор на поставку и монтаж оборудования

Договор поставки товара и оказания услуг смешанный. Договор поставки и монтажа оборудования

Договор на приобретение и монтаж оборудования является смешанным и сочетает элементы договоров поставки и подряда (ст. 506, п. 1 ст. 702 ГК РФ). При его заключении учитывайте требования закона к обоим договорам, элементы которых вы используете (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Наименования сторон договора значения не имеют. Вы можете выбрать любые, например, «поставщик» и «покупатель» или «подрядчик» и «заказчик».

Какие условия нужно включить в договор

В первую очередь согласуйте существенные условия договоров поставки и подряда:

  • предмет договора (описать оборудование и работы);
  • цену оборудования;
  • порядок, сроки и размеры платежей, если установлена оплата в рассрочку (п. 1 ст. 489 ГК РФ);
  • начальные и конечные сроки работ по монтажу (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Без этих условий договор по общему правилу не будет считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Особое внимание нужно уделить описанию поставляемого оборудования. Без него весь договор могут признать незаключенным, не возникнут права и обязанности как по поставке, так и по монтажу оборудования, так как непонятно, что именно нужно монтировать.

Без существенных условий о работах договор в части поставки скорее всего сохранит силу. Однако условия о монтаже могут быть признаны несогласованными. В таком случае они не будут обязательными для сторон. Может получиться так, что покупателю доставят оборудование, но не смонтируют и он не сможет им воспользоваться.

Какие условия рекомендуется включить в договор

Рекомендуем согласовать некоторые условия, которые не являются существенными, но позволят избежать разногласий при исполнении договора и обычно включаются в него.

Укажите в договоре условия поставки оборудования, в частности:

  • документы, которые нужно передать с оборудованием;
  • качество и гарантийный срок;
  • порядок, сроки поставки и приемки;
  • цену оборудования.

Также включите в договор условия выполнения монтажных работ:

  • качество монтажа и гарантию на работы;
  • порядок, срок выполнения работ и их приемки;
  • цену работ.

Для удобства вы можете согласовать одинаковый порядок оплаты для товара и работ. Сроки оплаты при этом могут быть разными.

Также рекомендуем включить в договор условия об ответственности, в частности, о неустойке, которую стороны должны выплатить за нарушение обязательств по договору.

Предмет договора на поставку и монтаж оборудования

Укажите предмет договора купли-продажи, то есть сведения о товаре. Обязательно согласуйте наименование и количество оборудования (п. 3 ст. 455 ГК РФ). При необходимости вы можете прописать и другие его характеристики, например, комплектность.

Также согласуйте предмет в части подрядных работ — вид работ (монтаж оборудования) и их объем (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Напишите, что поставщик осуществляет работы по монтажу оборудования, и укажите, сколько объектов нужно смонтировать.

Укажите место, где нужно выполнить монтаж.

Пример формулировки условия о предмете договора

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя один генератор теплого воздуха Blowtherm серии IH/AR 750, а также произвести его монтаж. Покупатель обязуется принять и оплатить товар и выполненные работы.

Поставщик устанавливает генератор на полу помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Андреева, д. 7, оф. 5.

Качество оборудования и монтажных работ

Укажите требования к качеству оборудования или работ, если у покупателя есть особые требования к ним.

Если их нет, качество оборудования и работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям, а если установлены обязательные требования — то соответствовать им (п. п. 2, 4 ст. 469, ст. 721 ГК РФ). Стандартные цели использования оборудования и обычные требования к монтажу можно посмотреть в документах на него.

Гарантия качества оборудования и работ

Покупателю выгодно включить в договор условие о гарантии качества товара и работ. При гарантии их качество должно соответствовать условиям договора в течение определенного срока (п. 2 ст. 470, п. 1 ст. 722 ГК РФ).

Для согласования гарантии качества работ по монтажу укажите:

  • что на работы предоставляется гарантия качества, срок гарантии;
  • начало исчисления гарантийного срока. По общему правилу гарантия начинает течь с момента, когда покупатель принял или должен был принять результат работ (п. 5 ст. 724 ГК РФ);
  • объем гарантии. По умолчанию она распространяется на весь результат работ (п. 2 ст. 722 ГК РФ);
  • в какой срок поставщик обязан устранить недостатки в рамках гарантии. По общему правилу он должен устранить недостатки в разумный срок (п. 1 ст. 723 ГК РФ).

Если гарантия не установлена ни законом, ни договором, покупатель по общему правилу сможет предъявить требования по качеству, если обнаружит недостатки в разумный срок, но в пределах двух лет со дня принятия работ (п. 2 ст. 724 ГК РФ).

Пример формулировки условия о качестве оборудования и монтажных работ

Передаваемое по Договору оборудование является новым.

Качество оборудования и монтажа должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, а также требованиям, указанным в документах на товар.

На оборудование устанавливается гарантийный срок продолжительностью три года с момента его вручения Покупателю.

На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью три года с момента, когда Покупатель принял или должен был принять его.

Если Покупатель потребовал безвозмездно устранить недостатки товара или результата работ в рамках гарантии, Поставщик должен исполнить это требование в течение 10 рабочих дней с момента его получения.

Расходы по возврату некачественного товара несет Поставщик.

Цена оборудования и работ

Для того, чтобы согласовать цену, укажите:

  • сумму, которую покупатель должен заплатить за оборудование и работы. Рекомендуем установить отдельно цену за товар и за работы. Если условий о ценах в договоре не будет, их придется определять по аналогии с похожим оборудованием и работами (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 485, п. 1 ст. 709 ГК РФ). В результате такая среднерыночная цена может не устроить поставщика и (или) покупателя;
  • включен ли НДС в цену оборудования и работ. По умолчанию предполагается, что цена рассчитана с учетом НДС (см. Позицию ВАС РФ). Такой вариант может не устроить поставщика;
  • валюту, в которой выражены цены. Если стороны выбрали иностранную валюту, то расчеты между резидентами нужно все равно предусмотреть в рублях. Валютные операции между ними по общему правилу запрещены (ч. 1 ст. 9 Закона о валютном регулировании).

Укажите курс иностранной валюты к рублю, по которому нужно будет оплатить оборудование и монтаж. По общему правилу цена в таких случаях определяется по официальному курсу иностранной валюты на день платежа (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Также рекомендуем ограничить возможное изменение цены, которое может произойти из-за резких колебаний курса этой валюты, то есть установить «валютный коридор».

Пример формулировки условия о цене в иностранной валюте и «валютном коридоре»

Цена товара составляет сумму в рублях, эквивалентную 3 000 (трем тысячам) долларов США, включая НДС.

Цена работ составляет 40 000 (сорок тысяч) руб., включая НДС.

Для целей оплаты товара применяется курс доллара США к рублю, установленный Банком России на дату передачи товара Покупателю. Однако курс, применяемый в целях оплаты, не может быть выше 65 руб. и ниже 60 руб. за доллар США.

Если курс Банка России опустится ниже 60 руб. за доллар США, Покупатель осуществляет оплату по курсу 60 руб. за доллар США.

Если курс Банка России превысит 65 руб. за доллар США, Покупатель осуществляет оплату по курсу 65 руб. за доллар США.

Порядок оплаты оборудования и работ

Чтобы согласовать порядок оплаты, укажите:

  • форму расчетов. Обычно стороны рассчитываются платежными поручениями. Можно выбрать и другой вариант, например, расчеты наличными, но надо учесть, что такие расчеты между предпринимателями и юридическими лицами по одному договору не должны превышать 100 000 руб. (п. 2 ст. 861 ГК РФ, п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У);
  • сроки оплаты. По общему правилу покупатель должен полностью оплатить товар непосредственно до или после его передачи поставщиком (п. п. 1, 2 ст. 486 ГК РФ). Работы по умолчанию оплачиваются после окончательной сдачи их результатов, при условии что они выполнены надлежащим образом и в согласованный срок (п. 1 ст. 711 ГК РФ). В договоре можно указать иной срок оплаты. Чаще всего оплата товара и его монтаж осуществляются в разные сроки. Если товар оплачивается в рассрочку, обязательно укажите цену оборудования, порядок, сроки и размеры платежей (п. 1 ст. 489 ГК РФ);
  • момент, с которого оборудование и монтаж считаются оплаченными. По общему правилу для безналичных расчетов это момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, то есть поставщика (п. 1 ст. 316 ГК РФ, п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54). Можно указать и другой момент, например зачисление денег на расчетный счет поставщика.

Пример формулировки условия о порядке оплаты

Покупатель обязуется:

  • внести полную предоплату за товар в срок до 15 июня 2018 г. включительно;
  • оплатить работы в течение трех рабочих дней после их сдачи Поставщиком по акту сдачи-приемки.

Расчеты по оплате товара и работ осуществляются платежными поручениями. Обязательства Покупателя по оплате товара и работ считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок и сроки поставки оборудования и его монтажа

Укажите порядок и сроки поставки.

Для согласования порядка монтажа оборудования укажите:

  • начальный и конечный сроки выполнения работ. Это условие является существенным (п. 1 ст. 708 ГК РФ);
  • режим работы поставщика на территории покупателя (при необходимости). Например, можно указать часы работы поставщика, когда можно осуществлять монтаж;
  • условия, которые покупатель должен обеспечить поставщику для производства работ. В частности, поставщику может потребоваться отдельное свободное помещение, где будут проводиться работы, и беспрепятственный доступ к нему.

Также можно обязать покупателя предоставить материалы для монтажа, перераспределить риски между сторонами, запретить поставщику привлекать субподрядчиков (п. 1 ст. 704, ст. 705, п. 1 ст. 706 ГК РФ).

Пример формулировки условия о порядке монтажа оборудования

Поставщик обязуется выполнить монтаж оборудования с 25 по 29 июня 2018 г. включительно.

Поставщик вправе выполнять работы по монтажу оборудования с 10.00 до 18.00.

Покупатель обязуется предоставить Поставщику беспрепятственный доступ в помещение, где будет устанавливаться оборудование, в указанное время. Покупатель обязан полностью освободить данное помещение к началу производства работ.

Приемка оборудования и работ по его монтажу

Для согласования порядка приемки оборудования рекомендуем указать:

  • время и место приемки и проверки оборудования;
  • кто будет участвовать в приемке;
  • что должен сделать покупатель для того, чтобы принять оборудование;
  • какие документы стороны оформят при приемке.

Пример формулировки условия о порядке приемки оборудования

Приемку оборудования осуществляют:

  • со стороны Покупателя — инженер по наладке и испытаниям Матвеев Андрей Сергеевич, действующий на основании Доверенности от 01.06.2018 N 15;

Источник: http://urist7.ru/grazhdanskoe-pravo/zaklyuchenie-dogovora/kak-sostavit-dogovor-na-postavku-i-montazh-oborudovaniya.html

Договор смешанного типа (о поставке и об услугах) (общая форма)

Договор поставки товара и оказания услуг смешанный. Договор поставки и монтажа оборудования
г. __________ “___”________ ____ г._____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ______________________________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (документ, подтверждающий полномочия)и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице ______________________________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)на основании ___________________________________________, с другой стороны, (документ, подтверждающий полномочия)заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора (далее – Договор) следующее: ____________________________________ (далее – Товар), предоставить услуги по __________________________, а Заказчик – принять указанный Товар, оплатить поставку и предоставленные услуги по Договору.

1.2. Товар по настоящему Договору поставляется и оплачивается в рублях по соответствующим ценам.

1.3. Оплата поставленного Товара и предоставленных услуг производится на основании подписанных Сторонами:

– Акта приемки Товара и услуг;

– товарной накладной;

– счета (счета-фактуры).

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара Заказчику определяется на момент формирования заявки на поставку, но не позже “___”________ ____ г.

2.2. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме груза к доставке.

2.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент получения Товара Заказчиком, сопровождающегося подписанием отгрузочных документов.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик обязан передать Заказчику Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно условиям п. 2.1 настоящего Договора.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ изготовителя и требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество Товара.

3.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить все неполадки и дефекты, за исключением тех, которые возникли в связи с несоблюдением Заказчиком условий эксплуатации и хранения.

3.5. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Заказчиком сроки.

3.6. Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара, а также по качеству предоставленных услуг в следующие сроки:

– по количеству – не позднее ___ дней со дня получения Товара на склад Заказчика;

– по качеству – ____________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена договора составляет ________ (__________) рублей и включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку и разгрузку, а также монтаж и установку.

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату до “___”________ ____ г.

4.3. Платежи за поставку Товара производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно выставленному счету.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Товар в количестве, ассортименте и качества, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Товар, укомплектованный документацией в соответствии с нормативными документами, и в упаковке Поставщика, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении.

5.1.3. Передать вместе с Товаром Заказчику следующую документацию:

– накладную и счет-фактуру на поставленный Товар;

– сертификаты соответствия на поставленный Товар, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Поставлять Товар, соответствующим требованиям ТУ производителя и государственных стандартов Российской Федерации.

5.1.5. Гарантировать надлежащее качество проданного Товара.

5.1.6. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора, в случаях:

– нарушения Заказчиком п. п. 5.2.3 настоящего Договора;

– обнаружения внешних и внутренних повреждений Товара, следов воздействия химических веществ или жидкостей, наличия следов задымления и/или перегрева, повышенного загрязнения и т.д.

5.1.7. При обнаружении несоответствия качества Товара, Заказчик обязан незамедлительно уведомить о выявленных недостатках Товара Поставщика. Вызов представителя Поставщика обязателен.

5.1.8. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчиком и Поставщика.

5.1.9. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение ___ календарных дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

5.1.10. Замена некачественного Товара осуществляется при наличии аналогичного товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного товара Сторонами по договоренности решается вопрос о возможности его замены другим Товаром.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В лице своего уполномоченного представителя принять Товар от Поставщика в установленные Договором сроки. Принятие Заказчиком предварительно оплаченного Товара носит безусловный характер.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар, его доставку в соответствии с условиями п. 4.3 настоящего Договора.

5.2.3. Обеспечить правильную эксплуатацию Товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае изменения у какой-либо Стороны юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение _____________ банковских дней известить об этом другую Сторону. В извещении делается ссылка на то, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих документов.

7.3.

В случае если после заключения Договора произойдут изменения в действующем законодательстве, что повлечет за собой изменение размера денежных средств, подлежащих уплате в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд при отчуждении расходного материала (изменение банковской ставки, установление, отмена налогов, акцизов, пошлин, иных обязательных платежей и т.д.), Стороны должны согласовать вопросы об уплате дополнительных расходов, связанных с исполнением Договора, сроков его исполнения, суммы счета по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила) например, пожар, наводнение, снежные заносы, землетрясение, военные действия, режим чрезвычайного положения, введение эмбарго на импорт и/или экспорт, гражданские волнения, эпидемия, блокада, акты государственных органов и действия властей.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 2-х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении _____ последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения к настоящему Договору совершаются Сторонами на основании письменного соглашения, оформляемого отдельным документом (протоколом, дополнительным соглашением), подписанного надлежаще на то уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями, с учетом действия условия, изложенного в п. 7.2 настоящего Договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке, путем направления уведомления о расторжении противоположной Стороне не менее, чем за _____ дней до предполагаемого расторжения Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Настоящий Договор заменяет все предыдущие соглашения, письменные или устные, между Заказчиком и Поставщиком.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Поставщик: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:__________________/____________ _____________/___________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

Договор поставки и монтажа оборудования – образец

Договор поставки товара и оказания услуг смешанный. Договор поставки и монтажа оборудования

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор)

Существенные условия договора поставки

Существенные условия договора подряда

Рекомендуемые условия для поставки

Рекомендуемые условия для подряда

Условия о гарантии

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой

Поставка и монтаж оборудования в одном договоре: риск признания незаключенным

Риск непризнания договора смешанным

Когда договор может быть не признан смешанным

Применение договора поставки и монтажа оборудования (скачать простой договор) 

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

Важно! По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Вывод! Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования – образец.

Обратите внимание! Рассматриваемый договор является смешанным, поэтому он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

  • наименование производителя;
  • марку, модель;
  • год выпуска;
  • мощность;
  • габариты;
  • иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

  1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:
  • наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
  • наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
  • результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.
  1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

Важно! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

  • о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
  • комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
  • перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
  • гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
  • порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/dogovor_postavki_i_montazha_oborudovaniya_obrazec/

Договор поставки и монтажа оборудования это смешанный

Договор поставки товара и оказания услуг смешанный. Договор поставки и монтажа оборудования

При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.4.7.

Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.4.9.

Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.4.10.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА 6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

Смешали договор

N ММ-6-03/202 высказано мнение, что применительно к исчислению НДС датой отгрузки товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя (перевозчика); — в постановлении Госкомстата России от 24 января 2003 г. N 30 применительно к статистическому наблюдению за отгрузкой товаров указано, что моментом отгрузки считается дата подписания покупателем документов, подтверждающих получение товара.

Как бы то ни было, очевидно, что «отгрузка» — это не реализация (то есть юридический переход права собственности на товар), а фактические действия по передаче товара от продавца к покупателю (то есть еще без перехода права собственности).

Точка зрения налоговиков относительно того, что датой отгрузки является дата одностороннего оформления продавцом документов на имя покупателя, по мнению автора, является несостоятельной.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

4. 4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.

4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Договор на поставку и монтаж оборудования

об ассортименте товара. Также нужно учитывать,что к существенным условиям относятся и условия,относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение(абз.

Объясняется это тем,что стороны в одном документе могут сразу согласовать и условия(место,срок,способ) поставки оборудования,и порядок его монтажа.

Актуальность и важность таких действий повышается,когда оборудование является сложным и требует профессиональной сборки и установки. В таком случае договор между сторонами будет носить и содержать в себе элементы и (о разнице между этими договорами подробнее см.

). То есть к отношениям сторон в соответствующих частях будут применяться правила глав и Гражданского кодекса РФ,если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора(согласно ).

При этом не имеет значения,какое из обязательств в договоре более значимо для покупателя. Однако покупателю нужно иметь в виду,что суды часто сводят договор на поставку и монтаж оборудования к одному из предусмотренных Гражданским кодексом РФ типов договора. Подробнее о причинах этого и возникающих при этом рисках см.

.

Существенные условия договора Договор на поставку и монтаж оборудования в первую очередь должен содержать условия,которые являются существенными для его элементов(): 1) для договора поставки: о конкретных видах работ(с указанием их наименования,содержания и объема); об объекте,на который направлены работы; о результате,к которому должны привести подрядные работы, — то есть предмет договора;

  • о сроке выполнения работ;
  • о цене работ(это условие не всегда признается существенным,но его тоже лучше согласовать).
  • ( и ) — то есть предмет договора;
  • ;
  • ;
  • .

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

3.2.1.

Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. 3.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в пункте ___ настоящего Договора.

3.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору: 3.2.3.1.

Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т. п.). 3.2.3.2.

Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.

Источник: https://civilyur.ru/dogovor-postavki-i-montazha-oborudovanija-ehto-smeshannyj-92947/

Правник
Добавить комментарий